杭州搬家西城区法官解读疫情下装修纠纷


当前位置:首页 - 新闻资讯
(责任编辑:admin)

因为疫情的影响,一些业主原打算春节后装修房子,却不能 不 暂停施工。在这种情况下,装修合同是该解除还是继续履行?工期延误、费用上涨的损失又该由谁来承担 ?西城法院的法官介绍说,因疫情影响延误工期不算违约,出现损失各自承担 ,或按公平原则分担。

西城法院民一庭法官李俊介绍说, 奉贤区搬家公司,如因疫情和政府防控法子 ,正在履行的装修合同不能 复工,或者新签订的装修合同不能 按约正常开工,对于装修合同当事人来说应当属于不成抗力。因此造成工期延误的,装修公司不构成违约,可免除相应责任,工期应当顺延。但是,如果装修公司在疫情之前已经延误工期,那么就不能 以疫情影响为由免责,应当承担 相应的违约责任。

如果双方都没有违约,那么因疫情造成的损失该由谁负担呢?李俊法官介绍了解决原则:双方对此有约定的,应当根据双方约定的方式进行解决;双方没有约定的,由于双方对损失的发生都没有过错,应该由双方各自承担 自己 的损失。如果一方承担 损失过重的,可以根据公平原则由另一方分担部分 损失。

因为工期延误或无法开工等问题,一些当事人希望直接解除合同。对此,法官体现,一般而言,疫情对装修合同履行的影响是暂时性的,不会造成装修合同永久不能 履行,因此当事人以此为由要求解除合同,法院不会予以支持。除非装修公司能够证明自己 因疫情影响,丧失了进行施工的手段;或者业主对时限有特殊要求,并能够举证证明如果不按约按时限完成装修,就没有再装修的须要。合同解除后,装修公司应将前期收费扣除已发生的费用后,退还给业主。

“就北京而言,承包方或其施工人员大多不是当地人员,承包方或其施工人员长期 无法回京的情况较多。”李俊法官提示说,在此情况下,业主应当经常连结与承包方之间的联系, 劲松搬家公司,待疫情结束后及时通知对方开工或复工。如果长期 无法联系到承包方,或对方明确体现不再回京等,拒绝履行合同,业主应当保留 证据,及时向法院提起诉讼。